№ 499 - Как заключить договор с частным лицом на оказание услуг по укладке брусчатки
Как договориться в письменной форме с частником по укладке тротуарной брусчатки
Договор с частником на укладку брусчатки от Компании AMB-bruslandshaft
Форма договора, «рыба» договора для укладки тротуарной брусчатки
Первое, что хотим сказать, предупредив вас, ни в коем случае не ввязывайтесь в рабочий процесс по укладке брусчатки без договора, если у вас нет каких-либо других реквизитов от частного лица, паспортных данных и в целом его портфолио по работам. Чем убедительней вас информирует частное лицо в работах, тем убедительней должна быть визуализация портфолио с разносторонней информацией, основанной на практической деятельности частного лица. Ни в коем случае нельзя передавать денежные средства, без какой-либо формы договора и реквизитов. Так же, дополнительно, советуем по месту общения на объекте потребовать неожиданно с частного лица контакты других заказчиков, и при нем позвонить заказчикам, у которых он исполнял до вас работы. Это поможет вам полноценно разобраться, стоит ли заключать договор с частным лицом или нет. Даже, если вы заключаете договор с частным лицом, вам необходимо обговорить гарантийные обязательства, что заставит в процессе всей деятельности сделать работу более полноценной, правильной и качественной. Так как мы знаем, что нет профессиональной формы договора в интернете в области укладки брусчатки, мы прилагаем стандартную форму Рыбу договора с частным лицом, которая вам пригодится для правильного процесса всех работ в области мощения тротуарной брусчатки. Профессиональные формы договора мы предоставляем только для потенциальных клиентов или разрабатываем форму договора за отдельную плату под конкретный случай объекта. Статья №523.На что обратить внимание при заключении договора на укладку брусчатки детально поможет вам разобраться в вашем вопросе.
Стандартный договор на укладку брусчатки между частной бригадой и закачиком
ДОГОВОР ПОДРЯДА №__
Московская обл., г. _______ |
"00" месяц 20__ г. |
Ф.И.О., именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Ф.И.О, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
- Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести строительно-монтажные работы по Реставрации основания под брусчатку ( если это требуется ) с последующей на него укладкой вибропрессованной брусчатки, по адресу: Московская обл. г.__ ул.__, д.__ (прописать виды работ) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
- Виды, объемы, применяемые материалы и технологии, а также стоимость Работ по договору определяются Сметой (Приложение № _, лист №_ и лист №_ к Договору).
- Дата начала выполнения Работ "число" месяц 20__ г., дата окончания выполнения Работ "27" октября 2016 г.
- ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
- Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение Смета №__). Материалы и оборудование, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику в количестве, сроке и порядке, предусмотренном Приложением №__ к Договору по акту приемки-сдачи материалов и оборудования (Приложение № 3).
- Предоставленное Заказчиком оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата Работ Заказчику. Оборудование возвращается по акту возврата оборудования (Приложение № __).
- Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет Сторона, в ведении которой находилось такое имущество.
- Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.
- Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
- Подрядчик вправе выполнить Работы лично либо привлекать к выполнению Работ других лиц. В этом случае Подрядчик отвечает за действия третьих лиц, как за себя.
- На результат Работ с использованием материалов и технологии работ подрядчика устанавливается гарантийный срок 15лет. Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Заказчиком.
- Гарантийные обязательства действительны в течение вышеуказанного срока, в случае соблюдения положений п.1.2 Договора, а также нормальной эксплуатации результата Работ.
- В случае если до и после сдачи-приемки результата Работ Заказчик своими или привлеченными силами произведет ремонт результатов Работ, то гарантийные обязательства Подрядчика прекращаются.
- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
- Подрядчик обязан выполнить все работы по строительству с надлежащим качеством, и сдать производимые работы в состояние обеспечивающим его нормальную эксплуатацию.
- Подрядчик обязан поддерживать порядок на Объекте и прилегающих к нему территориях.
- Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
- Подрядчик обязан обеспечить:
- Производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами;
- Надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, государственным стандартам и техническим условиям;
- Качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
-
Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
- Подрядчик обязан обеспечить в ходе строительства выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности.
- Подрядчик обязан выполнить дополнительные работы по взаимной договоренности с Заказчиком, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения Работ, с предоставлением смет, утвержденных Заказчиком. В этом случае будет подписано соответствующее Дополнительное соглашение к Договору и, при необходимости, внесены изменения в сроки выполнения Работ.
- Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
- ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
- Заказчик обязан произвести приемку работы в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
- Заказчик обязан оплачивать выполненные Подрядчиком работы согласно актам по форме КС-2 и КС-3.
- Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчику материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
- Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований проектно-сметной документации, которые могут ухудшить качество работ или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
- Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
- По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику по электронной почте ___@gmail.com о готовности результата Работ к сдаче.
- В течение 3-х дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по актам по форме КС-2 и КС-3 либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте приемки-сдачи выполненных работ. Приемка Работ производится по месту их проведения.
- Заказчик, принявший Работы без проверки лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
- При приемке Работ Подрядчик представляет Заказчику Отчет об использовании материалов, переданных Заказчиком, являющийся неотъемлемой частью акта приемки-сдачи выполненных работ.
- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
- Цена Работ по Договору составляет 1.293402.00 (один миллион двести девяносто три тысячи четыреста два ) руб. Цена Договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.6 Договора и в любом случае не может превышать сумму в размере1.500.000(один миллион пятьсот тысяч рублей) руб.
- Оплата по Договору производится в следующем порядке:
- в течение трех банковских дней после подписания настоящего Договора Заказчик производит оплату аванса за работы в размере 30% от общей суммы Договора. И в течении трех дней до начал работ 100% за материал предусмотренный в смете, оплатой в российских рублях.
- Заказчик производит оплату 70% выполненных работ за вычетом аванса за половину выполненной работы.
-
окончательный расчет с Подрядчиком Заказчик обязуется произвести в течение трех банковских дней после подписания Сторонами Актов по форме КС-2 и КС-3.
- Все расчеты по Договору производятся наличными и подтверждаются расписками, подписанными сторонами.
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
- За нарушение сроков выполнения Работ (п. 1.3 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от цены просроченных Работ за каждый календарный день просрочки.
- За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
- Если просрочка оплаты Работ по Договору или материалов для производства Работ составит более 3-х дней, то Подрядчик вправе приостановить производство Работ, а Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки вызванные простоем из расчета __00 руб. за каждый день простоя.
- Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором.
- Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- ФОРС-МАЖОР
- Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
- В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3-х дней уведомить об этом другую Сторону.
- Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
- СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
- Договор действует в течение 1 (Одного) года с даты его заключения.
- Все изменения и дополнения к Договору, а также к любой его части или Приложению, действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
- Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
- Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
- В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
- К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны). Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
- Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 3-х рабочих дней со дня получения претензии.
- В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.
- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
- Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик |
Подрядчик |
||||
ФИО Паспорт № Выдан Железнодорожным ОВД Московской области 501-501. 24. 06.2006 Зарегистрирован Россия, Московская Область, г____ ул. ____, д.___, кв.___ |
|